Travaux d'installation de systèmes de climatisation pour le rafraîchissement d'une pièce dans les 37 écoles de la Ville de Chelles

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché: Travaux d'installation de systèmes de climatisation pour le rafraîchissement d'une pièce dans les 37 écoles de la Ville de Chelles

Code CPV principal - Descripteur principal : 45331220

Type de marché: Travaux

Description succincte du marché: Travaux d'installation de systèmes de climatisation pour le rafraîchissement d'une pièce dans les 37 écoles de la Ville de Chelles.

Le marché est conclu pour une durée de 4 mois à compter de la date de notification valant ordre de service de démarrage de la période de préparation (de 4 semaines) comprise dans ce délai. Dans le respect du délai contractuel, la Ville souhaite que le maximum de zones de fraîcheur soient opérationnelles fin avril 2027. Date prévisionnelle de début des travaux ( période de préparation) : 11 janvier 2027

Lieu principal d'exécution du marché: Chelles

Durée du marché (en mois): 4

La consultation comporte des tranches: Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti: Oui

Section 5 - Lots

Description du lot: Lot n°1 CVC - Système de climatisation

Le présent lot concerne les installations de : •climatisation,

• les raccordements électriques terminaux des équipements CVC sur les attentes du lot Électricité •travaux annexes
• etc ...

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45331200

Lieu d'exécution du lot: Chelles

Description du lot: Lot n° 2 Electricité

Le présent lot concerne les installations de : •Liaisons électriques pour les différents équipements du lot CVC,

• La mise en attente des liaisons électriques des équipements CVC sur les attentes sous boites ;
• La Fourniture des protections adapté à chaque équipement suivant la puissance fournie par le lot CVC.

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45311000

Lieu d'exécution du lot: Chelles

Section 6 - Informations Complementaires

Visite obligatoire: Oui

Autres informations complémentaires : Les critères de jugement des offres, les modalités de téléchargement du DCE, de remise des offres sont détaillés dans le Règlement de la Consultation. En application de l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, les candidatures et offres devront être obligatoirement remises par voie électronique, via le profil acheteur. Une phase de négociation pourra être mise en oeuvre par écrit ou par audition dont les modalités sont décrites au règlement de la consultation.

Section 3 - Procédure

Type de procédure: Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation: Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de

preuve : Lettre de candidature, pouvoir de signature de la personne habilitée à engager la société, déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L.2141-11 du CCP, copie du ou des jugements en cas de redressement judiciaire. ( détails article 7.1 du règlement de la consultation) Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles ; déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents; certificats fiscaux et sociaux.( détails article 7.1 du règlement de la consultation) Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ; description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique ; liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années avec attestations ; certificats de qualification professionnelle ; attestation de formation à la prévention des risques liés à l'amiante en sous-section 4. (détails article 7.1 du règlement de la consultation)

Technique d'achat: Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 01/12/2026 à 12:00 Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats: Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Acheteur: VILLE DE CHELLES

Type d'avis: Procédure formalisée (niveau national)

Procédure: Ouvert

Descripteurs: Climatisation

CPV: 45331220, 45331200, 45311000

Département(s): 77

Date limite de réception des offres: 01/12/2026 12:00 (heure de Paris)

Référence BOAMP: 26-107372