Mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de remise en conformité trentenaire des installations d'extinction automatique type sprinkler sur le site des pyramides

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de remise en conformité trentenaire des installations d'extinction automatique type sprinkler sur le site des pyramides Code CPV principal - Descripteur principal : 71321000

Type de marché: Services

Description succincte du marché: Consultation lancée par un groupement de commandes.

La mission sera réalisée pour le compte de deux maîtres d'ouvrages le département du Cher et KNDS France qui exploitent chacun une partie du site. Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Possibilité de prestations similaires à hauteur de 30% maximum du montant du marché initial et dans le périmètre des missions de ce marché. L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Cette durée comprend les phases étude et travaux : - Durée estimée des travaux 10 mois ;

- Durée estimée des études: 6 mois.

Aucune variante n'est autorisée

Lieu principal d'exécution du marché: FRB01 - Cher, Pyramides

route de Guerry 18000 BOURGES 18000 Bourges

Durée du marché (en mois): 30

La consultation comporte des tranches: Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti: Non

Section 6 - Informations Complementaires

Visite obligatoire: Oui

Autres informations complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Le groupement ou candidat individuel sera confié à des personnes physiques ayant la qualification de maître d'oeuvre qui réunira les compétences suivantes : - Etude sprinklage, - Economie de la construction. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales, sans négociation.

Financement: ressources propres du CD18

Modalités de paiement: 30 jours

Dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre, les phases d'études seront commandées par chaque partie selon la clé de répartition suivante : - 63,49 % pour le Département, - 36,51 % pour KNDS France Chaque membre du groupement honorera financièrement sa partie par paiement direct auprès du prestataire.

Pénalités de retard: il sera fait application des pénalités prévues au CCAP.

Pas de possibilité d'avance (cf art 9 du CCAP). Révision mensuelle des prix (cf art 8.3 du CCAP)

Section 3 - Procédure

Type de procédure: Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation: Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de

preuve: Formulaire Dc1 : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner

Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Autres exigences économiques ou financières : Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Autres exigences économiques ou financières : Les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat

Technique d'achat: Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 02/12/2026 à 10:00 Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats: Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution: Valeur technique : 35%

Démarche Rse du candidat dans le cadre de l'exécution du contrat : 5%

Prix des prestations: 60%

Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1894588

Acheteur: Conseil Départemental du Cher

Type d'avis: Procédure formalisée (niveau national)

Procédure: Ouvert

Descripteurs: Maîtrise d'oeuvre

CPV: 71321000

Département(s): 18

Date limite de réception des offres: 02/12/2026 10:00 (heure de Paris)

Référence BOAMP: 26-103880