Marché de travaux pour la restructuration de la demi-pension du collège Jean-Valette à Saint-Amand-Montrond
Construction contract for the restructuring of the half board of the Collège Jean-Valette in Saint-Amand-MontrondEnglish, machine translated
Issued by Conseil Départemental du Cher · via BOAMP — Bulletin officiel des annonces des marchés publics (France)
- Published
- 9 Oct 2026
- Closes
- 13 Nov 2026, 11:00 UTC
- Reference
- 26-98059
- Location
- France
- Sector
- Construction & Infrastructure
- Type
- works
At a glance
Conseil Départemental du Cher in France has published a tender in construction & infrastructure: “Marché de travaux pour la restructuration de la demi-pension du collège Jean-Valette à Saint-Amand-Montrond”. Submissions close on 13 November 2026, 8 days from today. Quote reference 26-98059 in any correspondence with the buyer. FreeTender has recorded 8 notices from this buyer since 2026, 5 of them currently open. There are 3,139 open construction & infrastructure notices in France on FreeTender. Bids are submitted to the buyer through BOAMP — Bulletin officiel des annonces des marchés publics (France), not through FreeTender.
English summary
Machine translated from French by FreeTender. The original notice below is the binding text.
Section 4 - Market Identification Market title: Contract for the restructuring of the half-board of the Collège Jean-Valette in SAINT-AMAND-MONTROND Main CPV code - Principal descriptor: 45454000 Type of contract: Work Brief description of the contract: The services are divided into 16 lots. Each lot will be allocated separately. The benefits are paid by lump sum prices. Possibility of similar services up to a maximum of 30% of the initial contract amount and within the scope of the lots of the market.
Details
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché: Marché de travaux pour la restructuration de la demi-pension du collège Jean-Valette à SAINT-AMAND-MONTROND
Code CPV principal - Descripteur principal : 45454000
Type de marché: Travaux
Description succincte du marché : Les prestations sont réparties en 16 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Possibilité de prestations similaires à hauteur de 30% maximum du montant du marché initial et dans le périmètre des lots du marché. Le marché exige une PSE pour le lot 16. Les variantes sont autorisées. La période de préparation d'un mois débute à compter de la date de notification du marché. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations (hors période de préparation) est de 17 mois. Le délai d'exécution propre à chaque lot est décrit dans le CCAP. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. L'entreprise qui se verra attribuer le marché de travaux relatif au lot n° 3 "Gros oeuvre-Démolition", devra réaliser une action d'insertion de 150 heures. Le marché prévoit des clauses environnementales
Lieu principal d'exécution du marché: FRB01 - Cher
Durée du marché (en mois): 17
La consultation comporte des tranches: Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti: Oui
Section 5 - Lots
Description du lot: 01 : Voirie et réseaux divers. Voirie et réseaux divers
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45112500
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description du lot: 02 : Desamiantage. Desamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description du lot: 03 : Gros oeuvre - Demolition. Gros oeuvre - Demolition
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45111100
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description du lot: 04 : Charpente Bois. Charpente Bois
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261100
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description du lot: 05 : Couverture. Couverture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261210
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description du lot: 06 : Menuiserie Metallique - Serrurerie. Menuiserie Metallique - Serrurerie
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421130
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description du lot: 07 : Menuiserie Bois Et Bois/Alu. Menuiserie Bois Et Bois/Alu
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description du lot: 08 : Cloisons - Doublages - Plafonds Platre. Cloisons - Doublages - Plafonds Platre
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45324000
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description du lot: 09 : Cloisons Isothermes. Cloisons Isothermes
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421152
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description du lot: 10 : Revetements Sols Et Murs. Revetements Sols Et Murs
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45430000
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description du lot: 11 : Plafonds Suspendus. Plafonds Suspendus
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421146
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description du lot: 12 : Peintures. Peintures
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45442100
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description du lot: 13 : Cvc - Plomberie. Cvc - Plomberie
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45330000
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description du lot: 14 : Electricite. Electricite
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45311000
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description du lot: 15 : Photovoltaique. Photovoltaique
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261215
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description du lot: 16 : Equipements De Cuisine. Equipements De Cuisine
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45212500
Lieu d'exécution du lot: Collège Jean Valette
Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire: Non
Autres informations complémentaires : Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Des pénalités de retard et autres pénalités spécifiques sont prévues dans le CCAP; Des garanties financières sont exigées. La révision des prix est mensuelle. Des avances sont prévues. Une PSE est exigée pour le lot 16. Une clause d'insertion sociale est prévue pour le lot 3. Le respect des clauses environnementales est obligatoire pour l'exécution des lots du marché. Un critère environnemental est retenu pour chaque lot. Des variantes sont autorisées. Le marché prévoit la possibilité de prestations similaires. La visite sur site est préconisée. Financement : ressources propres du CD18; Modalités de paiement : 30 jours
Section 3 - Procédure
Type de procédure: Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation: Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve : Formulaire Dc1 : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Formulaire Dc2 : Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Autres exigences économiques ou financières : Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Technique d'achat: Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 13/11/2026 à 12:00 Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats: Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution: énoncé dans le Rc
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1886872
Acheteur: Conseil Départemental du Cher
Type d'avis: Procédure formalisée (niveau national)
Procédure: Ouvert
Descripteurs: Chauffage (travaux), Electricité (travaux), Gros oeuvre, Menuiserie, Plomberie (travaux)
CPV : 45454000, 45112500, 45262660, 45111100, 45261100, 45261210, 45421130, 45421000, 45324000, 45421152, 45430000, 45421146, 45442100, 45330000, 45311000, 45261215, 45212500
Département(s): 18
Date limite de réception des offres: 13/11/2026 12:00 (heure de Paris)
Référence BOAMP: 26-98059
Context for bidders
We hold 8 notices from Conseil Départemental du Cher, going back to August 2026 — 5 of them still open. They buy mostly in Construction & Infrastructure, Mining & Metals and Healthcare & Pharma. There are 3,139 open Construction & Infrastructure tenders in France. This one closes in 8 days.
More from this buyer
- Marché de travaux pour la mise en accessibilité de 2 collèges du Cher : Jean Valette à Saint-Amand Montrond et Gérard Philipe à Aubigny-sur-Nère· closes 7 Dec
- Accord-cadre de fournitures de vitrerie et miroiterie· closes 27 Nov
- France – Restructuring work – Travaux d'extension et de restructuration des sanitaires, de l'administration et de l'infirmerie au collège Jean Renoir à BOURGES· closes 8 Jan
- Mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de remise en conformité trentenaire des installations d'extinction automatique type sprinkler sur le site des pyramides· closes 2 Dec
Similar Construction & Infrastructure tenders
- France – Demolition work – Démolition et génie-civil du parking souterrain Carpeaux et de la rue des Carrières - Deuxième relance suite à la déclaration sans suite· closes 1 Dec
- France – Foul-water piping construction work – Travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées, de gestion des eaux pluviales, de renforcement et renouvellement des réseaux d’eau potable du Quai d’Amont à Creil· closes 16 Nov
- France – Landscaping work – Accord-cadre relatif aux travaux d'espaces verts - Brest métropole· closes 23 Nov
- Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement hydraulique des vallons des Esterets du Lac en vue de réduire l’impact des inondations (Montauroux, 83)· closes 1 Dec
- Travaux de sauvegarde des communs à l'Abbaye de Saint Sever de Rustan· closes 1 Dec
Before you bid on this tender
A quick checklist to help you decide whether to bid and prepare a compliant submission for this construction & infrastructure opportunity. Always verify the details on the official source.
- Confirm the exact closing date and time (and time zone) on the official portal — deadlines are strict and can be revised by a corrigendum.
- Read the full notice and every attached document, including the scope, specifications and any bill of quantities or terms of reference.
- Check the eligibility criteria — prior similar experience, annual turnover, certifications and registrations — and make sure you qualify before investing effort.
- Prepare any earnest-money deposit (EMD) or bid security and the required formats early; missing or wrongly-formatted documents are a common cause of rejection.
- Note how bids must be submitted (online or physical), in what format, and whether a digital signature or portal registration is required.
- Watch for corrigenda and clarifications right up to the deadline — requirements and dates can change.
More Construction & Infrastructure tenders
- Приобретение квартиры для граждан, единственное жилище которых признано аварийнным в с.АхметГосударственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог Нуринского района Карагандинской области" · Kazakhstan
- Приобретение - здание согласно по тех спецКоммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района" · Kazakhstan
- Приобретение скотомогильника в Кобдинском районе для ГУ "Управление ветеринарии Актюбинской области"ГУ "Управление ветеринарии Актюбинской области" · Kazakhstan
- Приобретение скотомогильника в Мартукском районе для ГУ "Управление ветеринарии Актюбинской области"ГУ "Управление ветеринарии Актюбинской области" · Kazakhstan
- Государственные закупки согласно конкурсной документации — ЗданиеГКП на ПХВ "Ветеринарная станция Таскалинского района" Управления ветеринарии акимата Западно-Казахстанской области · Kazakhstan
FreeTender mirrors this notice for reference. Verify the details and bid on the official portal.
Verify & apply on the official portal →