Marché de travaux pour le remplacement de la vidéosurveillance de la MA BONNEVILLE

Objet : La présente consultation concerne : Marchés de travaux relatifs au remplacement de la vidéosurveillance de la Maison d'Arrêt de Bonneville (74) Le Département des Affaires Immobilières (DAI), de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaire (DISP) de Lyon a entrepris de lancer une opération sur la Maison d'Arrêt de Bonneville (74) visant à remplacer la vidéosurveillance existante. L’objectif est de remplacer l’installation vieillissante par une architecture numérique complète, pérenne, évolutive et adaptée aux contraintes d’un établissement pénitentiaire. Les travaux de renouvellement devront être réalisés en technologie numérique …

Allotissement: Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.

Durée / délai d'exécution: Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié.

Variantes : Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère sociales et environnementales dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.

Conditions de participation : Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

Critères d'attribution : Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152 -1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée. Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle …

Allotissement: Non

Type d'annonce: Annonce de consultation

Référence: 26DAI_TVX_VIDEO_BON

Procédure: Procédure adaptée

Catégorie: Travaux

Organisme: Ministère de la Justice — MJL / SG / DPFAC Centre Est / DISP Lyon - Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon

Code CPV: 45259900

Lieu d'exécution: (74) Haute-Savoie

Date limite de remise des plis: 30/11/2026 12:30 (heure de Paris)

Les dossiers de consultation se téléchargent et les offres se déposent sur PLACE (marches-publics.gouv.fr).

Source: PLACE (fiche de la consultation et règlement de consultation).