Travaux de relocalisation de la zone scolaire

Marché de Travaux de relocalisation de la zone scolaire appelée unité locale d'enseignement dans les ateliers et réfection des toitures des ateliers au sein de la Maison d'arrêt de Grenoble Varces.

Objet : La présente consultation concerne : Marchés de travaux relatifs à la relocalisation de l'Unité Locale d'Enseignement (ULE) de la maison d'arrêt de Grenoble Varces (38) Le Département des Affaires Immobilières (DAI), de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaire (DISP) de Lyon a entrepris de lancer une opération sur la maison d’arrêt de Grenoble Varces (38) visant à améliorer les conditions d’enseignement pour : Lors de la phase 1 : réfection de la toiture des ateliers. Lors de la phase 2 : aménager un atelier pour permettre la relocalisation de l’Unité Locale d’Enseignement (ULE). Lors de la réalisation des travaux, les marchés …

Durée / délai d'exécution : Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Règlement par virement Administratif selon les règles de la Comptabilité Publique, financement sur le budget investissement de la Direction Interrégionale.

Variantes : Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.

Conditions de participation : Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

Critères d'attribution : Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152 -1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée. Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : Pour tous les lots Critères Pondération 1-Prix des prestations 40.0 2-Valeur technique 50.0 Critères …

Allotissement: 5 Lots

Type d'annonce: Annonce de consultation

Référence: 26DAI_TVX_ULE_GRV

Procédure: Procédure adaptée

Catégorie: Travaux

Organisme: Ministère de la Justice — MJL / SG / DPFAC Centre Est / DISP Lyon - Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon

Code CPV: 45259900

Date limite de remise des plis: 16/11/2026 12:30 (heure de Paris)

Les dossiers de consultation se téléchargent et les offres se déposent sur PLACE (marches-publics.gouv.fr).

Source: PLACE (fiche de la consultation et règlement de consultation).