Aménagement d'un centre de prélévements - CRJDA Laval

Nom de l’Organisme public: Santé Québec Laval

Numéro de l’appel d’offres: 2026-0356-AO

Titre: Aménagement d’un centre de prélèvements CRJDA Laval

Description : Le projet consiste à réaménager les locaux d’une ancienne piscine du CRJDA afin d’y aménager un centre de prélèvements ambulatoire. Les travaux préparatoires de remplissage de la piscine ayant déjà été réalisés dans le cadre d’un contrat distinct, le présent contrat vise principalement le réaménagement des espaces existants et des installations sanitaires, l’aménagement d’un nouvel accès extérieur sans obstacle avec rampes et escaliers, l’ajout d’une nouvelle porte extérieure avec interventions ponctuelles à l’enveloppe du bâtiment, ainsi que les travaux de décontamination, de démolition, d’architecture, de plomberie, de ventilation, de chauffage, d’électricité, de télécommunications et de sécurité requis pour la mise en service complète des locaux dans un bâtiment occupé. Le mobilier mobile, les équipements cliniques et l’aménagement temporaire en panneaux amovibles sont hors contrat. La mission du Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation de Laval est d’offrir aux jeunes les plus vulnérables de notre communauté, âgés de 0 à 18 ans ainsi qu’à leur famille, des services d’adaptation et de réadaptation psychosociales lorsque leur situation le requiert. L’entrepreneurs doit prendre en considération que ce bâtiment demeure occupé pendant toute la durée des travaux.

L’entrepreneur devra:

- Baliser ET sécuriser la zone des travaux; - S'assurer que tous les déplacements soient sécuritaires: outils et équipements hors de la portée de notre clientèle. Les travaux ne pourront débuter qu’après cette validation par les parties concernées. Toutes les portes doivent être refermées. S’assurer que personne ne vous suit lorsque vous sortez et ne laissez JAMAIS une porte ouverte. Dès que la nouvelle porte extérieure sera créée, l’entrepreneur doit l’utiliser comme accès principal au chantier pour les travailleurs, les matériaux, les équipements et l’évacuation des débris. L’utilisation des autres accès du bâtiment devra être limitée au strict minimum pour réduire tout contact avec la clientèle du Centre Sportif. Le comportement et le langage doivent être appropriés et la tenue vestimentaire conforme. Le non-respect de l’une de ces mesures entraînera, pour le travailleur fautif : - L’expulsion immédiate de la personne; - L'interdiction de se retrouver sur les lieux. Par conséquent, l'entrepreneur verra au remplacement de la personne expulsée. ** Vous ne devez en aucun cas entrer en contact avec la clientèle ** L’entrepreneur doit aussi se référer aux plans et devis complets (architecture, mécanique, électricité et structure ainsi que le document clauses complémentaires au contrat) et les documents d’appel d’offres. Les travaux consistent à, mais sans s’y limiter :

• La fourniture de tous les permis autres que celui pour construction requis, incluant les documents afférents;
• La démolition des éléments;
• Les travaux temporaires;
• Les travaux de confinements relatifs à la lutte contre les infections;
• Les travaux de confinements relatifs à la sécurité des usagers;
• Les percements;
• La coordination des travaux selon le phasage et l’échéancier à être fourni par l’entrepreneur ;
• L’enlèvement des déchets;
• Le nettoyage journalier et final du chantier;
• La fourniture des documents relatifs à la documentation et la fermeture duchantier.

Horaire des travaux:

Les travaux qui ne perturbent pas les activités périphériques de l’établissement pourront se faire pendant les heures suivantes, soit 07h00 et 17h00 . Les autres travaux devront se faire le soir et les fins de semaines. Aucune tolérance ne sera acceptée avant ou après ces heures de travail. Les interruptions de service devront être coordonnées avec le département du service technique au moins 5 jours ouvrables avant l’intervention. Toutes les coupures de service se feront de soir, de nuit ou de fin de semaine, dépendant des impacts sur le fonctionnement des services et des opérations courantes, sans frais compensatoires pour l’Entrepreneur. (ANNEXE I )

Échéancier des travaux:

Le respect de l’échéancier est l’essence même du présent contrat. Le soumissionnaire doit obligatoirement joindre à sa soumission un échéancier détaillé démontrant sa capacité à respecter l’ensemble des jalons et des dates contractuelles prescrites. Cet échéancier fera partie intégrante de l’évaluation de la conformité de la soumission. Tout échéancier ne respectant pas les délais contractuels pourra entraîner le rejet de la soumission à titre de non-conformité. Le délai contractuel des travaux est de 19 semaines, réparties à l’intérieur d’une période totale de 23 semaines, selon les phases décrites aux documents contractuels. Les travaux de génie civil requis pour l’aménagement du nouvel accès extérieur devront débuter immédiatement suivant l’octroi du contrat et l’émission du bon de commande. L’entrepreneur devra mobiliser les ressources nécessaires dès l’adjudication afin de respecter les jalons contractuels. Les dates indiquées aux documents d’appel d’offres sont fermes. Aucun report ne sera accepté en raison de contraintes logistiques, de délais d’approvisionnement, de disponibilité des matériaux ou de manque de main-d’œuvre. L’entrepreneur est réputé avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des travaux et le respect de l’échéancier contractuel. Le chantier devra être exécuté de façon continue à l’intérieur de chacune des phases prévues au présent contrat. Aucun arrêt de chantier ne sera accepté en raison de contraintes logistiques, de délais d’approvisionnement, de disponibilité des matériaux ou de manque de main-d’œuvre. L’entrepreneur devra s’assurer, avant sa mobilisation, que l’ensemble des ressources, équipements et matériaux requis sont disponibles afin de respecter les échéances contractuelles. Une interruption planifiée entre les phases est toutefois prévue aux documents contractuels afin de coordonner l’installation de la nouvelle unité de traitement d’air et les travaux connexes. La phase 1 devra être réalisée du 20 novembre 2026 au 26 février 2027 . La correction des déficiences associées à la phase 1 pourra être réalisée entre le 19 février 2027 et le 28 février 2027 , en coordination avec les activités de déménagement et d’emménagement des occupants. L’ouverture du Centre de prélèvements est prévue le 1er mars 2027. Une période d’interruption est prévue du 26 février 2027 au 1er avril 2027. La phase 2 devra être réalisée en avril 2027. Ces dates sont fermes. Aucun prolongement de délai ne sera accordé en raison de cette planification connue et intégrée aux documents d’appel d’offre s. L’entrepreneur devra planifier ses approvisionnements et ses ressources en conséquence. Aucune demande de paiement ne sera traitée ou même acceptée, si l’échéancier mis à jour n’est pas envoyé. Un journal de chantier doit accompagner chaque demande de paiement. L’entrepreneur doit réaliser un échéancier (se référer à la clause « échéancier » du contrat) détaillé illustrant la totalité des travaux jusqu’à leur réception sans réserve. Il devra être présenté sous forme de diagramme à barres horizontales (GANTT), chaque barre représentant une activité. L’échéancier devra montrer les liens entre les tâches et identifier les activités correspondant au cheminement critique du projet de façon distincte. Chaque activité doit être scindée et détaillée en tenant compte de l’ordre logique des travaux. Chaque spécialité devra être détaillée. À titre d’exemple, la construction de béton devra être découpée de semaine en semaine en détaillant chaque activité; excavation, démolition de l’escalier, remblai sous fondation, compaction, coffrage, armature, décoffrage, démolition des panneaux de béton, bétonnage, périodes de cure, etc. Ceci permettra d’identifier les périodes pendant lesquelles l’entrepreneur pourra fonctionner selon les heures normales, sans dérangement sur les activités cliniques en périphérie limitrophes. Il en est de même pour toutes les activités. Un échéancier montrant une ligne continue du début à la fin (en plomberie ou en électricité par exemple) sera refusé.

Note: Aucune réclamation de prolongation de chantier NE sera acceptée si l’échéancier des travaux est à l’intérieur du délai contractuel.

Bureau de chantier:

Aucun bureau chantier ne sera disponible dans les lieux de travail.

Autres directives:

Les ouvriers ne doivent en aucun cas entrer en contact avec la clientèle du centre par mesure de sécurité. Le site doit être sécurisé avec une clôture de chantier. Son accès doit être possible que pour les ouvriers, la clôture de chantier doit être cadenassée en dehors des heures de travail de l’entrepreneur. Planification des travaux Voir section Division 01 – Exigence générales, du devis d’architecture pour phasage des travaux.

Visite des lieux:

Une visite des lieux non obligatoire est prévue le 19 octobre 2026 à 10h . Le point de rassemblement pour cette visite est fixé au 310, boulevard Cartier Ouest à Laval (Québec) H7N 2J2 à l’entrée principale. L’adjudication sera faite au SOUMISSIONNAIRE présentant le prix le plus bas tout en étant conforme aux exigences.

Sûretés:

Garantie de soumission: oui

Garantie d’exécution: oui

Accords de libéralisation des marchés publics applicables : Accord Québec-Ontario (ACCQO) Accord de Libre-échange canadien (ALEC)

Demande d’information:

Identifier votre courriel comme suit: 2026-0356-AO_ Aménagement d’un centre de prélèvements CRJDA Laval

Documents:

Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents d’appel d’offres que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SÉAO ( www.seao.ca )

Réception (dépôt) des soumissions:

Les soumissions seront reçues à la date et à l’endroit suivants :

Date: 2026-11-02

Heure: 10h00

Endroit Service des approvisionnements:

Bureau R-35 Adresse Hôpital Juif de réadaptation 3205, Place Alton-Goldbloom Laval (Québec) H7V 1R2

Important: Le Centre intégré de santé et des services sociaux de Laval ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.

Buyer: Santé Québec Laval

Notice type: Call for Tenders

Contract nature: Construction work

SEAO number: 2026-0356-AO

Estimated contract value: CAD 980,000

Planned duration: 24 months

Delivery region(s): Laval

Trade agreements: Québec-Ontario Agreement (OQTCA); Canadian Free Trade Agreement (CFTA)

Category: C01 - Buildings

UNSPSC: 72100000 - Building and facility maintenance and repair services; 72101500 - Building maintenance and repair services

Bid security: 10% de la valeur total du montant soumis est exigée

Submission deadline: 2026-11-02 Before 10:00 Quebec Legal Time

Bid opening: 2026-11-02 10:15 Quebec Legal Time

Electronic submission: Yes, via SEAO, with a document

Tender documents: 2026-0356-AO_Contrat (103 p.); 2026-0356-AO_Régie (37 p.); 2026-0356-AO_Formulaire de soumission (29 p.); 2026-0356-AO_Bordereau de prix (1 p.); 2026-0356-AO_CCC (83 p.); 2026-0356-AO (2 p.); 2026-0356-AO_Formulaire de soumission (29 p.); 2026-0356-AO_Devis architecture (87 p.); 2026-0356-AO_Plans architecture (16 p.); 2026-0356-AO_Devis & plans mécanique (28 p.)

Tender documents are obtained through SEAO (seao.gouv.qc.ca), which charges a fee for document orders.