Travaux d’occultation par volet roulant de la résidence L’Aigle à Issy-les-Moulineaux

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché: travaux d’occultation par volet roulant de la résidence L’Aigle à Issy-les-Moulineaux

Code CPV principal - Descripteur principal : 45421145

Type de marché: Travaux

Description succincte du marché : Le marché est un marché ordinaire. Le délai des travaux est de 70 jours ouvrés et 3 mois de préparation de chantier à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.

Lieu principal d'exécution du marché: Issy-les-Moulineaux

Durée du marché (en mois): 5

La consultation comporte des tranches: Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti: Non

Section 6 - Informations Complementaires

Visite obligatoire: Non

recours : recours gracieux auprès du pouvoir adjudicateur dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée. Les candidats ont également la possibilité de saisir, conformément à l'article L 1441-1 et suivants du Code de la Procédure Civile, le Tribunal judiciaire de Nanterre: -d'un recours précontractuel avant la signature du contrat conformément aux dispositions des articles 2 à 8 de l'ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, et à L 211-13 du Code de l'organisation judiciaire - et/ ou d'un recours contractuel

Section 3 - Procédure

Type de procédure: Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation: Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de

preuve : Une lettre de candidature détaillant le nom du mandataire et les membres du groupement et la forme du groupement en cas de réponse en groupement conjoint ou solidaire. Le formulaire (DC1) peut être utilisé à cette fin. Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. Une déclaration sur l’honneur du candidat attestant que l’entreprise n’entre dans aucun des cas d’exclusion prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-6 ou aux articles L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la Commande Publique Une déclaration sur l’honneur du candidat attestant que l’entreprise est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.. Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Une déclaration du candidat relative à son chiffre d’affaires global pour les trois derniers exercices disponibles. Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Une liste de références portant sur des travaux de même type effectuées au cours des cinq (5) dernières années (date, montant, destinataire public ou privé), La liste des moyens en personnel (effectif global, importance du personnel d’encadrement) et en matériel (outillage, matériel et équipement technique dont l’entrepreneur dispose pour l’exécution des travaux),

Technique d'achat: Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 03/11/2026 à 12:00 Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats: Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui L'acheteur exige la présentations de variantes : Non Critères d'attribution : A) Le mémoire technique (noté sur 50 points) : -Le confort et la communication envers les locataires au vu d'une procédure calée sur la norme Iso 26000 (uniquement aux abords, en communs, en logements) (notés sur 12 points) Attention : un 1/4 de la note sera consacrée à la lecture synoptique de la réponse, -Le procédé proposé pour renforcer le R de la façade ( entendre présentation des matériaux et matériels ainsi qu'une explication technique très détaillée à la mise en œuvre de ces produits et ce dans l'objectif souhaité) (noté sur 8 points), -La justification des capacités à œuvrer dans le délai contractuel (jugée selon l'effectif , les heures prévues ainsi que la méthodologie d'optimisation) (notée sur 8 points), -La présentation ( Cv, affectation des heures etc..) des membres du service "contact- locataire " et du service assurance qualité (notée sur 8 points), -L’étude d'approche de stockage, de livraison ainsi que le mixage du code du travail dans le quotidien des locataires (notée sur 8 points), -La présentation de ou des équipes de pose (Cv, qualification, ancienneté, références…) (notée sur 6 points). B ) Le prix (noté sur 40 points) : Le prix le plus bas proposé par le candidat divisé par le prix du candidat multiplié par 40 points. C) L’environnement (noté sur 10 points) -La présentation des garanties longues durées ou/et des pièces détachées disponibles (notée sur 5 points) : Le candidat présentera les conditions de garantie de ses fournisseurs, la traçabilité des pièces détachées, ses capacités à les obtenir à courts moyens et longs termes. Le jugement se fera sur le nombre des justifications et leurs pertinences ainsi que sur les outils de mesure adaptée à la quantification des résultats. -Le candidat décrit les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre pour limiter les consommations de carburant et les émissions liées aux approvisionnements et livraisons nécessaires à l'exécution du marché (notée sur 5 points).

Acheteur: SEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE

Type d'avis: Procédure formalisée (niveau national)

Procédure: Ouvert

Descripteurs: Menuiserie

CPV: 45421145

Département(s): 92

Date limite de réception des offres: 03/11/2026 12:00 (heure de Paris)

Référence BOAMP: 26-94849