Travaux de sûreté bâtimentaire et d'aménagement de locaux dans l’Hôtel de Police de Pau (64)- Phase 1 : Appel à candidature

SGAMI33-2026-27-TX Travaux de sûreté bâtimentaire et d'aménagement de locaux dans l’Hôtel de Police de Pau (64)-Phase 1 : Appel à candidature

Objet : Le présent marché est un marché de travaux de sûreté bâtimentaire et d’aménagement de locaux dans l’Hôtel de Police de Pau (64). Lieux d’exécution des travaux : Hôtel de Police de Pau Rue 0'Quin

Allotissement : Conformément à l’article L2113-10 du code de la commande publique, ce marché est divisé en 2 lots : - Lot 1 : Systèmes de sûreté bâtimentaire et Électricité (courant fort/ courant faible)/ Climatisation de locaux techniques. - Lot 2 : Plâtrerie/ Plafonds suspendus / Cloisonnement acier - Menuiseries acier / Peinture/ Revêtement de sol souple.

Durée / délai d'exécution : La durée du marché débute à compter de la date de notification du marché jusqu ’à la fin de la garantie de parfait achèvement (GPA). Le délai d ’exécution du marché est de 4 mois , incluant une période de préparation (2 mois) à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrage des travaux. La date prévisionnelle de début d’exécution est prévue pour le 1er Février 2027 . Cette date est indicative et n’a pas de valeur contractuelle.

Variantes: Ce type de variante n’est pas autorisé dans ce marché.

Visite : En phase candidature la visite de site est facultative. En phase offre la visite de site sera obligatoire pour les sociétés n’ayant pas fait la visite en phase candidature. Si un candidat souhaite visiter le site, il faudra demander un rendez-vous (48 h avant) auprès de : Aucune réponse aux questions techniques ou administratives ne sera fournie lors des visites. Ces dernières devront être transmises suivant les dispositions de l’article 4.3 du présent règlement de consultation. Dès la prise de rendez-vous, les candidats devront au préalable informer des noms, prénoms, date de naissance et lieux de naissance du personnel qui effectuera la …

Conditions de participation : 6-1 Date limite de réception des candidatures Les candidatures doivent parvenir via la plateforme au plus tard aux dates et heures indiquées en page 1 du présent document. 6-2 Forme du groupement Afin de s’assurer de la correcte exécution technique du marché, le marché sera attribué soit à une entreprise unique, soit à un groupement conjoint, soit à un groupement solidaire. Dans le cas d’un groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il se …

Critères d'attribution : L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les critères pondérés suivants : LOT 1 : Critères de jugement des offres Points CRITÈRE 1 : Prix 40 CRITÈRE 2 : Technique 50 Sous -Critère technique 1 : Méthodologie d intervention en site occupé 15 Sous -Critère technique 2 : Qualité des matériels et matériaux proposés 30 Sous -Critère technique 3 : Calendrier détaillé d'exécution 5 CRITÈRE 3 : Démarche environnementale de l’entreprise 10 TOTAL 100 Règlement d’appel à candidatures SGAMI33-2026-27-TX Page 16 sur 19 LOT 2 : Critères de jugement des offres Points CRITÈRE 1 : Prix 60 CRITÈRE 2 : Technique …

Allotissement: 2 Lots

Type d'annonce: Annonce de consultation

Référence: SGAMI33-2026-27-TX

Procédure: Procédure adaptée

Catégorie: Travaux

Organisme: Ministère de l'Intérieur — MININT / SGAMI / SGAMI SUD-OUEST / SGAMI SUD-OUEST - Bordeaux-DAGF-BCP

Code CPV: 45262640

Date limite de remise des plis: 16/10/2026 12:00 (heure de Paris)

Les dossiers de consultation se téléchargent et les offres se déposent sur PLACE (marches-publics.gouv.fr).

Source: PLACE (fiche de la consultation et règlement de consultation).