Travaux de mise en accessibilité des 5 campus de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) – 4 Lots

Le présent marché a pour objet des travaux de mise en accessibilité des 5 campus de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), pour le compte du maître d’ouvrage UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR. Les travaux ont pour but de mettre en conformité les bâtiments de 5 campus vis-à-vis de la réglementation PMR, ainsi que leurs abords. En application des dispositions de l’article L2112-2 du Code de la Commande Publique, l’exécution du marché comporte une clause sociale obligatoire d’insertion par l’activité économique

Objet : Le présent marché a pour objet des travaux de mise en accessibilité des 5 campus de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), pour le compte du maître d’ouvrage UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR . Les travaux ont pour but de mettre en conformité les bâtiments de 5 campus vis -à-vis de la réglementation PMR, ainsi que leurs abords. Le présent document définit : - Les modalités de la consultation et la forme contractuelle prévue ; - La présentation des plis, les règles et le formalisme à respecter ; - Les modalités de remise des plis ; - Les documents et renseignements à fournir pour juger de la conformité des dossiers …

Allotissement : Les lots relatifs au marché de travaux sont définis comme suit : N° Lot Désignation Lot 01 Campus de Pau et de Tarbes Lot 02 Campus de Bayonne, Anglet et de Mont-de-Marsan Lot 03 Ascenseurs Lot 04 Modification de paillasses de laboratoires Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots. Leur attention est attirée sur le fait que même s’ils candidatent à plusieurs lots, pour déposer leurs offres sur la Plateforme PLACE, les candidats ne doivent faire qu’un seul et même dépôt. Dans le dossier qu’ils déposeront, les candidats feront un sous -dossier par lot. Dans le sous - dossier de …

Durée / délai d'exécution : La durée contractuelle se définit comme sa période de validité, c’est -à-dire le temps pendant lequel chaque partie peut exiger de l’autre le respect de ses engagements. Elle englobe l’ensemble des échéances et obligations contractuelles, y compris les obligations purement administratives ou financières. A ce titre, la durée contractuelle du présent marché court à compter de la notification du marché jusqu’à la fin du délai de la dernière garantie de parfait achèvement éventuellement renouvelée ainsi qu’il suit :

Variantes : • S’agissant des lots 1, 2 et 3 : Aucune variante à l’initiative des candidats n’est autorisée. Aucune variante n’est imposée par l’acheteur. • S’agissant du lot 4 : Aucune variante imposée par l’acheteur n’est prévue. Les variantes à l’initiative des candidats sont autorisé es pour : • Campus de Pau : -la paillasse se trouvant dans la salle 40 du bâtiment DUBOUE -la paillasse se trouvant dans la salle 42 du bâtiment DUBOUE -la paillasse se trouvant dans la salle 43 du bâtiment DUBOUE -la paillasse se trouvant dans la salle 43bis du bâtiment DUBOUE • Campus d’Anglet -la paillasse se trouvant dans la salle 101 du bâtiment BA1 Université de …

Visite : L'attention des candidats est attirée sur le fait que la visite n’est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. En cas de non réalisation de la visite, les modalités techniques d’exécution de la prestation sont réputées avoir été acceptées. S’ils souhaitent réaliser la visite, les candidats s’inscrivent à l’une des visites listées ci -dessus auprès du(des) correspondant(s) suivant(s) : Chargée d'opérations immobilières - UPPA Direction du Patrimoine Mme. Pauline POUY (Campus de Pau et Tarbes) Chargée d’opérations immobilières - UPPA Direction du Patrimoine Si une visite est réalisée, une attestation de visite sera signée et remise …

Critères d'attribution : Seules les offres jugées recevables conformément à l’article 6.2 du présent règlement de la consultation seront analysées. Le jugement et l’analyse des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R. 2152 -6 et suivants du code de la commande publique. Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : Critères et sous-critères Pondération Critère 1: Prix des prestations y compris PSE retenue(s) le cas échéant 60 points Montant global des prestations 60 points Critère 2 : Valeur technique (analyse du mémoire technique) 30 points 2a) Pertinence des documentations techniques 10 points …

Allotissement: 4 Lots

Type d'annonce: Annonce de consultation

Référence: 2026-1491

Procédure: Procédure adaptée

Catégorie: Travaux

Organisme : Etablissements et organismes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation — EOESRI / UPPA - UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR

Code CPV: 45000000

Date limite de remise des plis: 16/10/2026 12:00 (heure de Paris)

Les dossiers de consultation se téléchargent et les offres se déposent sur PLACE (marches-publics.gouv.fr).

Source: PLACE (fiche de la consultation et règlement de consultation).