Saint-Laurent du Maroni (973) - RSMA-GY - CAMP NEMO - VILLA 111 et 112 - Rénovation des deux villas

L'opération a pour objet la réalisation des travaux de rénovation des villas 111 et 112 situées au Camp NEMO du Régiment du Service militaire Adapté de la Guyane à Saint-Laurent-du-Maroni

Objet : La présente consultation a pour objet les travaux de rénovation des villas n° 111 et n° 112 situées au Camp NEMO du Régiment du Service Militaire Adapté de la Guyane (RSMA- Guyane), à Saint-Laurent-du-Maroni (973). Les prestations comprennent principalement la réfection des toitures, la rénovation et la mise en sécurité des installations électriques comprises dans le périmètre de l’opération, la réfection des pièces humides et espaces douches, la reprise des façades, le remplacement des chauffe-eau, la réfection et/ou le remplacement des carports extérieurs, ainsi que les travaux préparatoires, déposes, adaptations, raccordements, finitions, …

Allotissement : Le marché est conclu à lot unique. La présentation des prestations par nature de travaux ou corps d’état ne constitue pas un allotissement. Le titulaire assure la coordination de l’ensemble des prestations.

Durée / délai d'exécution : Le délai contractuel global d’exécution est fixé à huit (8) mois. Il comprend une période de préparation de deux (2) mois, l’exécution des travaux, les essais et contrôles, les opérations de fin de chantier et la remise des documents contractuels. Le délai court à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant le commencement des prestations. La Garantie de Parfait Achèvement (GPA) est fixée à douze (12) mois à compter de la date de réception des travaux. Le délai global intègre :  Les contraintes climatiques usuelles du territoire guyanais ;  Les délais normaux d’approvisionnement ;  Les sujétions liées à l’accès en enceinte …

Visite : La visite du site est obligatoire, compte tenu des contraintes particulières d’accès, de sûreté et d’intervention liées à l’exécution des travaux en enceinte militaire et en site maintenu en activité. Les candidats devront prendre rendez-vous auprès du Sergent-Chef MISERY afin d’organiser leur visite : À l’issue de la visite, une attestation de visite sera remise au candidat. Celle-ci devra obligatoirement être jointe à l’offre. Le candidat est réputé avoir pris connaissance, lors de la visite, des caractéristiques du site, de ses conditions d’accès et des contraintes apparentes susceptibles d’avoir une incidence sur l’organisation et …

Conditions de participation : Le candidat produit, à l’appui de sa candidature, les renseignements et documents permettant à l’acheteur de vérifier son aptitude à exercer l’activité professionnelle, sa capacité économique et financière ainsi que ses capacités techniques et professionnelles, conformément à l’article R.2143-3 du Code de la commande publique. À ce titre, le candidat fournit notamment :  Un numéro unique d’identification (SIREN) ou, lorsque cela est applicable, un extrait Kbis ou document équivalent permettant de justifier de son aptitude à exercer l’activité professionnelle ;  Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé au cours des …

Critères d'attribution : Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. Les offres irrégulières pourront être régularisées dans les conditions prévues par la réglementation. Les offres inappropriées ou inacceptables seront éliminées. Le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée selon les critères suivants : Critères Points Prix 40 Valeur technique 50 Valeur environnementale 10 TOTAL 100 Sous-critères techniques : RC – Rénovation des deux villas - Opération 2100_973_I_783 – RSMA-Guyane …

Allotissement: Non

Type d'annonce: Annonce de consultation

Référence: OP-2100_973_I_783

Procédure: Procédure adaptée

Catégorie: Travaux

Organisme : Ministère de l'Intérieur — MININT / CSMA / CSMA - RSMA GUYANE - Commandement du Service Militaire adapté - Régiment du service militaire adapté de la Guyane

Code CPV: 45453000

Date limite de remise des plis: 15/10/2026 17:00 (heure de Paris)

Les dossiers de consultation se téléchargent et les offres se déposent sur PLACE (marches-publics.gouv.fr).

Source: PLACE (fiche de la consultation et règlement de consultation).