Restructuration du CFIP de Niort : aménagement du plateau du bâtiment TOUR - 6ème étage (hors désamiantage) - Travaux

Restructuration du Centre des Finances Publiques de Niort situé au 171 avenue de Paris - réaménagement d'un plateau de 280 m2 au R+6

Objet : La présente consultation est régie par le code de la commande publique du 1er avril 2019. Le CCAG de référence : cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 30 mars 2021. La consultation porte sur le marché de travaux pour le réaménagement du plateau R+6 du bâtiment Tour du centre des finances publiques de NIORT (79).

Allotissement : Le marché de travaux est alloti en 3 lots principaux : Lot n° 1: aménagement intérieur Lot n° 2 : électricité Lot n° 3 : plomberie – chauffage – ventilation Les qualifications suivantes ou équivalentes sont exigées : Pour le lot n°1 : 4132 - Plaques de plâtre Technicité confirmée, 4211 - Fourniture et pose de cloisons démontables, amovibles ou mobiles, 7212 - Isolation et traitement acoustique Technicité confirmée, 6112 - Peinture et ravalement Technicité confirmée, 6223 - Revêtements résilients PVC, caoutchouc, linoléum et assimilés Technicité supérieure. 6312 : Carrelages – Revêtements Technicité confirmée. Règlement de la consultation – …

Durée / délai d'exécution : La durée estimée du marché court à compter de la date de notification de l'ordre de service pour une durée de 7 mois (y compris période de préparation), hors période de parfait achèvement. Le marché ne fait l'objet d'aucune reconduction.

Variantes : Le maître de l'ouvrage n'exige pas la présentation de variantes. Les soumissionnaires sont autorisés à présenter des variantes à leur initiative, notamment concernant l’utilisation de matériaux recyclés en remplacement des matériaux nobles d’apport. La présentation d’une offre de base est obligatoire.

Visite : Afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des prestations, les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite du site avant de remettre leurs offres. Pour effectuer cette visite, les candidats doivent contacter : - POURCHASSE Fabrice - DROTS Julien

Conditions de participation : Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. Si le candidat candidate à plusieurs lots, il peut remettre un dossier de candidature unique à condition de présenter ses capacités professionnelles, techniques et financières lot par lot. Le maître de l'ouvrage n'impose pas aux candidats de niveaux minimums de capacité.

Critères d'attribution : Les critères d’attribution sont listés dans le tableau suivant : Critères Pondération Prix global et forfaitaire 40% Critère technique et environnemental de l’offre : • Mode opératoire : l'entrepreneur explicitera l'ensemble de ses prestations, des contraintes susceptibles d'affecter l'exécution des travaux, les dispositions envisagées pour traiter ces contraintes, et les mesures de gestion des déchets • Moyens humains et matériels affectés spécifiquement à l'opération, qualifications et expérience des personnels qui vont composer l'équipe intervenant sur le chantier. • Planning : le candidat fournira, par type de prestation lui incombant, …

Allotissement: 3 Lots

Type d'annonce: Annonce de consultation

Référence: CFIPNIORTBATOUR6

Procédure: Procédure adaptée

Catégorie: Travaux

Organisme : Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique — MEFSIN / DGFIP-RDA / DGFIP-R / 079-DDFIP - Diretion départementale des Deux-Sèvres

Code CPV: 45261400

Date limite de remise des plis: 16/10/2026 17:00 (heure de Paris)

Les dossiers de consultation se téléchargent et les offres se déposent sur PLACE (marches-publics.gouv.fr).

Source: PLACE (fiche de la consultation et règlement de consultation).