Réaménagement de l'accueil de centre des Finances Publiques de Versailles

Le présent marchés public a pour objet le réaménagement de l'accueil du Centre des Finances Publiques de Versailles situé au 12 rue de L’École des Postes, 78000 Versailles Le marché est alloti de la manière suivante : Lot 01 : Démolition / Aménagement intérieur Lot 02 : Électricité - Courant fort - Courant faible / Ventilation

Objet : Le présent marché public a pour objet le réaménagement de l’accueil du Centre des Finances Publiques de Versailles, site de la Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines (DDFiP78). La direction générale et le suivi de l’exécution de l’ensemble des travaux seront conduits par LBE INGENIERIE à qui la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée. Le marché est un marché de travaux. La définition des prestations et leurs spécifications techniques sont définies dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) rédigés par le Maître d’œuvre.

Allotissement : Le marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique (CCP). Le marché est alloti de la manière suivante : N° Intitulés lots séparés

Durée / délai d'exécution : Le marché public débutera à la notification de celui-ci au titulaire et prendra fin à la réception du parfait achèvement de l’ensemble des travaux dus.

Variantes : La présentation par les candidats d'une ou plusieurs variantes n’est pas autorisée. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et/ou de membres d'un ou plusieurs groupements.

Visite : L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu'il doit obligatoirement effectuer au préalable une visite du site avant de soumissionner. Par ces visites, l’(les) entreprise(s) déclare(nt) avoir pris connaissance de l’immeuble où les travaux doivent s’exécuter. Ainsi, elle(s) ne pourra (ont) invoquer une méconnaissance du lieu pour modifier ses (leurs) prix ou prétendre au moindre supplément de travaux de la part de l'Administration ou à une quelconque indemnité. Pour se rendre sur les lieux, les entreprises devront prendre rendez-vous au préalable auprès des personnes désignées ci-dessous, durant les jours ouvrés entre 08h30 et 16h00 …

Conditions de participation : Dans le respect de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux renseignements et documents à demander aux candidats, le dossier de « candidature » contient les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et, le cas échéant, de s’assurer de sa capacité juridique à candidater à un marché. Les candidatures doivent être recevables conformément aux articles L.2141-1 à L.2142-1 et R.2142-1 à R.2142-2 du CCP.

Critères d'attribution : Le jugement est effectué conformément aux dispositions des articles L.2151-1 à L .2152- 8 et R. 2152-1 à R.2152-12 du CCP . Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées, étant précisé qu’est :

Allotissement: 2 Lots

Type d'annonce: Annonce de consultation

Référence: REAMENAGEMENT_ACCUEIL_VERSAILLES

Procédure: Procédure adaptée

Catégorie: Travaux

Organisme : Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique — MEFSIN / DGFIP-RDA / DGFIP-R / 078-DDFIP - Direction départementale des Yvelines

Code CPV: 45454000

Date limite de remise des plis: 30/10/2026 11:00 (heure de Paris)

Les dossiers de consultation se téléchargent et les offres se déposent sur PLACE (marches-publics.gouv.fr).

Source: PLACE (fiche de la consultation et règlement de consultation).