Mission de maîtrise d’œuvre pour l’étude de remplacement, de modernisation et de mise en conformité des ascenseurs et des monte-charges

Procédure passée en groupement de commande la réalisation de l'étude de remplacement, de modernisation et de mise en conformité de 7 ascenseurs et 3 monte-charges.

Objet : Le présent marché porte sur : Mission de maîtrise d’œuvre pour l’étude de remplacement, de modernisation et de mise en conformité des ascenseurs et des monte-charges Procédure passée en groupement de commandes : La présente procédure est portée par la Préfecture du Bas-Rhin et couvre les besoins des établissements suivants :  La Préfecture du Bas-Rhin

Durée / délai d'exécution : Le marché prend effet à compter de la date de notification (qui vaut ordre de service de démarrage des prestations) jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux réalisés ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur la demande du maître d'œuvre, par le maître de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

Variantes : Aucune variante libre (à l'initiative du candidat) n'est autorisée et aucune variante imposée (par le pouvoir adjudicateur) n’est prévue. Par ailleurs, aucune prestation supplémentaire n'est prévue.

Visite : Une visite est imposée par le pouvoir adjudicateur : Lot n°1 : Mission de maîtrise d’œuvre pour l’étude de remplacement, de modernisation et de mise en conformité des ascenseurs et des monte-charges pour la Préfecture du Bas-Rhin : Les candidats sont invités à joindre le service des affaires immobilières et de l’accueil via : afin de convenir de la date et de l’heure de visite. Lot n°2 : Mission de maîtrise d’œuvre pour l’étude de remplacement, de modernisation et de mise en conformité des ascenseurs pour laDRFIP de Région Grand Est et département du Bas-Rhin : Les candidats sont invités à joindre le service immobilier via : afin de convenir …

Conditions de participation : Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO Hors Taxe. Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français , qui seule fait foi. Cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

Critères d'attribution : Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. Les critères retenus pour le jugement des offres, sont pondérés de la manière suivante : Critères et sous-critères Pondération (%) Critère 1 : Prix des prestations 40 Critère 2 : Valeur technique 40 Sous-critère 2.1 : Méthodologie employée pour la réalisation des missions 60 Sous-critère 2.2 : Qualité de l’équipe projet 40 Critère 3 : Délai d’exécution 10 Critère 4 : Démarche environnementale sur laquelle le candidat s’engage durant l’exécution du …

Allotissement: 2 Lots

Type d'annonce: Annonce de consultation

Référence: SGCD67-SAIA-26-006

Procédure: Procédure adaptée

Catégorie: Services

Organisme: Ministère de l'Intérieur — MININT / SGCD / SGCD67 - Secrétariat Général Commun Départemental BAS-RHIN

Code CPV: 71000000

Date limite de remise des plis: 01/10/2026 12:00 (heure de Paris)

Les dossiers de consultation se téléchargent et les offres se déposent sur PLACE (marches-publics.gouv.fr).

Source: PLACE (fiche de la consultation et règlement de consultation).