Marché de travaux pour l'aménagement des espaces collectifs et zones de locaux administratifs dans le cadre des actions de dynamisation de la vie étudiante de la cité Galinat à Marseille

Le présent projet prévoit l’amélioration des espaces de vie des étudiants (hall, espaces culturels, salles de lecture, salon…) et des espaces de travail des agents du Crous (loge, bureaux) de la cité universitaire. Les travaux auront lieu en site occupé avec continuité de service pour la restauration et les hébergements du R+ 3 au R +9.

Objet : La présente consultation concerne : Marché de travaux pour l'aménagement des espaces collectifs et zones de locaux administratifs dans le cadre des actions de dynamisation de la vie étudiante de la cité Galinat à Marseille . Le présent projet prévoit l’amélioration des espaces de vie des étud iants (hall, espaces culturels, salles de lecture, salon…) et des espaces de travail des agents du Crous (loge, bureaux) de la cité universitaire. Les travaux auront lieu en site occupé avec continuité de service pour la restauration et les hébergements du R+ 3 au R +9. Lieu(x) d'exécution : Cité Galinat

Durée / délai d'exécution: Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié.

Variantes : Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s) : Lot(s) Code Libelle Description

Conditions de participation : Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites -le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des docume nts remis dans l'offre.

Critères d'attribution : Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152 -1 à L.2152 -4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. L'attention des candidats est attirée sur le fait que tou te offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée. Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition …

Allotissement: 5 Lots

Type d'annonce: Annonce de consultation

Référence: 26TX07

Procédure: Procédure adaptée

Catégorie: Travaux

Organisme : Etablissements et organismes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation — EOESRI / CROUS AIX MARSEILLE AVIGNON - CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES

Code CPV: 45454000

Date limite de remise des plis: 27/10/2026 12:00 (heure de Paris)

Les dossiers de consultation se téléchargent et les offres se déposent sur PLACE (marches-publics.gouv.fr).

Source: PLACE (fiche de la consultation et règlement de consultation).