Marché de Travaux - Mise en place d’un nouveau système de gestion technique du Bâtiment à l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD)

Le présent marché comprend la conception, la fourniture, l’installation, la programmation et la mise en service d’un nouveau système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) destiné à assurer la supervision, la régulation et l’optimisation énergétique des installations techniques du site.

Objet : Le présent marché comprend la conception, la fourniture, l’installation, la programmation et la mise en service d’un nouveau système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) destiné à assurer la supervision, la régulation et l’optimisation énergétique des installations techniques du site. Le système devra permettre une supervision centralisée et évolutive des équipements techniques du bâtiment. Les prestations comprennent l’ensemble des équipements, interfaces, programmations, paramétrages et adaptations nécessaires à l’intégration complète des installations techniques existantes dans le nouveau système de GTB. Code CPV principal : 45315100-9 …

Allotissement : Les prestations étant techniquement imbriquées et indissociables sur le plan fonctionnel, l’allotissement n’est pas envisagé sur cette consultation.

Durée / délai d'exécution : Le marché est conclu pour une durée initiale de 12 mois. Il est reconductible 2 fois pour une durée de 3 mois chacune, sans que sa durée totale ne puisse excéder 18 mois.

Variantes: Les variantes ne sont pas autorisées au titre du présent marché. Aucune option technique ou méthodologique n’est prévue.

Visite : Les candidats procèderont à une visite des locaux de l’EnsAD avant la remise de leur offre. Marché de Travaux - GTB ENSAD - RC 2026MA000004

Conditions de participation : Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature : • Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières ; • Production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose des capacités nécessaires pour l'exécution du marché.

Critères d'attribution : Le jugement des offres sera effectué en application de l’article R.2152-7 du code de la commande publique. Concernant les critères permettant de juger l’offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte des critères suivants énoncés dans l'ordre de priorité décroissante ci-après : Modalités d’évaluation du critère n°1 : prix de la prestation Le présent critère représente 35 % de l’appréciation de la valeur de l’offre des candidats. L’acheteur public analysera comparativement les montants renseignés par les candidats dans leur annexe financière intitulé « Décomposition des prix globale et Marché de Travaux - GTB ENSAD - RC …

Allotissement: Non

Type d'annonce: Annonce de consultation

Référence: 2026MA000004

Procédure: Procédure adaptée

Catégorie: Travaux

Organisme: Ministère de la Culture — MC / 2-EP / ENSAD - Ecole nationale supérieure des arts décoratifs

Code CPV: 45315100

Lieu d'exécution: (75) Paris

Date limite de remise des plis: 26/10/2026 12:00 (heure de Paris)

Les dossiers de consultation se téléchargent et les offres se déposent sur PLACE (marches-publics.gouv.fr).

Source: PLACE (fiche de la consultation et règlement de consultation).