CPSD reprise désordres étanchéité AFA et terrasses techniques

régler les problèmes infiltrations en retirant l'étanchéité existante et en refaisant une nouvelle étanchéité, besoin particulièrement identifié après les cyclones des 2 années précédentes

Objet : La présente consultation concerne les travaux de reprise 2 des désordres d’étanchéité au Centre Pénitentiaire de SAINT-DENIS. Il s’agit d’un marché de travaux. Ces travaux doivent être réalisés selon les prescriptions mentionnées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) y compris ses annexes 1, 2 et 3.

Allotissement: Le marché, objet de la présente consultation porte sur un lot unique.

Durée / délai d'exécution : Le délai d’exécution du marché est de 9 mois (Hors congé BTP) . Il comprend la période de préparation et le délai d’exécution des travaux définis ci-après : - La période de préparation, d’une durée de 1 mois, commence à courir dès la notification de l’ordre de service de démarrage de la phase de préparation du chantier du marché. - Le délai d’exécution des travaux est de 8 mois. Ce délai d’exécution commence à courir à compter d’une date qui sera fixée par un ordre de service de commencement des travaux (date qui ne peut être antérieure à l’expiration de la période de préparation). Les délais d'exécution sont indiqués également à la rubrique …

Variantes: Le maître de l'ouvrage n'autorise pas la présentation de variantes.

Visite : Eu égard à la disposition des espaces / locaux et aux contraintes de sécurité, les candidats doivent obligatoirement visiter le site. Cette visite se déroulera en présence du maître d’ouvrage ou de son représentant et donnera lieu à l’émargement d’une attestation signée du représentant du maître d’ouvrage. Pour procéder à cette visite, les candidats doivent contacter le service pôle immobilier de la Délégation Territoriale : Le candidat devra transmettre une copie recto-verso de la pièce d’identité de la personne qui participera à la visite au plus tard aux dates indiquées ci-dessous : Pour la 1ère date de visite au plus tard le 1 septembre …

Conditions de participation: Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché public.

Critères d'attribution : Les critères d'attribution sont listés dans le tableau suivant : Critères et sous-critères Pondération Critère 1- valeur technique (N1) 40% Sous critère 1- Moyens humains et matériels 20% Sous critère 2- Organisation générale du chantier et délai de réalisation 20% Critère 2- Performance Environnementale (N2) 10% Sous critère 1 – protection de l’environnement – Hygiène et Sécurité 5 % Sous critère 2 – Gestion des déchets – Propreté du chantier 5 % Critère 3- Prix des prestations (N3) 50%

Allotissement: Non

Type d'annonce: Annonce de consultation

Référence: 2026-CPSD-02

Procédure: Procédure adaptée

Catégorie: Travaux

Organisme: Ministère de la Justice — MJL / DAP / DSPOM / EP Réunion - Etablissements Zone Océan Indien

Code CPV: 45261420

Date limite de remise des plis: 30/09/2026 10:00 (heure de Paris)

Les dossiers de consultation se téléchargent et les offres se déposent sur PLACE (marches-publics.gouv.fr).

Source: PLACE (fiche de la consultation et règlement de consultation).