FreeTender
Accepting bidstenderFrance

Cour d'Appel de Toulouse - Grand'Chambre - Travaux de restauration

Toulouse Court of Appeal - Grand'Chambre - Restoration workEnglish, machine translated

Issued by Ministère de la Justice — MJL / SG / DPFAC Sud / DI Toulouse - Département immobilier de Toulouse · via PLACE — Plateforme des achats de l'État (France)

Verify & apply on the official portal →
Published
28 Oct 2026
Closes
23 Nov 2026, 11:00 UTC
Reference
26_PJ_TLS_espaces_classes_TVX
Location
France
Sector
Construction & Infrastructure
Type
works

At a glance

Ministère de la Justice — MJL / SG / DPFAC Sud / DI Toulouse - Département immobilier de Toulouse in France has published a tender in construction & infrastructure: “Cour d'Appel de Toulouse - Grand'Chambre - Travaux de restauration”. Submissions close on 23 November 2026, 26 days from today. Quote reference 26_PJ_TLS_espaces_classes_TVX in any correspondence with the buyer. FreeTender has recorded 6 notices from this buyer since 2026, 3 of them currently open. There are 3,368 open construction & infrastructure notices in France on FreeTender. Bids are submitted to the buyer through PLACE — Plateforme des achats de l'État (France), not through FreeTender.

English summary

Machine translated from French by FreeTender. The original notice below is the binding text.

The Grand'Chambre de la CA in Toulouse is a courtroom classified as MH. Its coverage is inscribed. The operation consists of restoring the cover to the basement and modernizing it (justice table, electricity, ventilation). The work is under the control of the designated ACMH, Amiot. Attention: visitation of the premises is mandatory. See RC for conditions of participation. Subject: The consultation concerns the restoration work of the Grand-Chamber of the Court of Appeal of Toulouse.

Details

La Grand'Chambre de la CA de Toulouse est une salle d'audiences classée au titre des MH. Sa couverture est inscrite. L'opération consiste en sa restauration de la couverture jusqu'au sous-sol et en sa modernisation (table de justice, électricité, ventilation). La maîtrise d'oeuvre des travaux est confiée à l'ACMH désigné, le cabinet Amiot. Attention : la visite des lieux est obligatoire. Voir le RC pour les conditions de participation.

Objet : La consultation concerne la réalisation des travaux de restauration de la Grand’Chambre de la Cour d’Appel de Toulouse. La Grand’Chambre est une salle d’audiences publiques, situé dans la palais de justice de Toulouse (ERP), classée au titre des MH. Sa couverture est quant à elle inscrite. Les travaux portent des sous-sols jusqu’à la couverture de la grand’Chambre. Les prestations, objet de la présente consultation relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993). A noter la présence de matériaux contenant du plomb dans la Grand’Chambre, matériaux qui ne seront pas retirés.

Allotissement : Il n’est pas prévu de décomposition en tranches. L'opération de travaux est allotie, la consultation porte sur 11 lots désignés ci-après qui seront traités par marchés à lots séparés : Lot 1 – Maçonnerie Lot 2 – Charpente – Couverture Lot 3 – Traitement parasitaire Lot 4 – Restauration des décors peints Lot 5 – Restauration de marbre Lot 6 – Menuiserie Lot 7 - Ferronnerie Lot 8 – Électricité Lot 9 – CVC - Plomberie Lot 10 – Lustrerie Lot 11 – Mobilier A noter que les travaux comportent également la mise en place des équipements de visio- conférence. Ces prestations ne font pas l’objet de la présente consultation et seront confiées au …

Durée / délai d'exécution: Le délai d'exécution des travaux est fixé dans l'acte d'engagement (AE). L e calendrier prévisionnel d’exécution est annexé à l’AE.

Variantes: Les candidats doivent répondre obligatoirement à la solution de base. Les variantes à l’initiative du candidat sont autorisées,

Allotissement: 11 Lots

Type d'annonce: Annonce de consultation

Référence: 26_PJ_TLS_espaces_classes_TVX

Procédure: Procédure adaptée

Catégorie: Travaux

Organisme: Ministère de la Justice — MJL / SG / DPFAC Sud / DI Toulouse - Département immobilier de Toulouse

Code CPV: 45216112

Date limite de remise des plis: 23/11/2026 12:00 (heure de Paris)

Les dossiers de consultation se téléchargent et les offres se déposent sur PLACE (marches-publics.gouv.fr).

Source: PLACE (fiche de la consultation et règlement de consultation).

Context for bidders

We hold 6 notices from Ministère de la Justice — MJL / SG / DPFAC Sud / DI Toulouse - Département immobilier de Toulouse, going back to September 2026 — 3 of them still open. There are 3,368 open Construction & Infrastructure tenders in France. This one closes in 26 days.

Similar Construction & Infrastructure tenders

Before you bid on this tender

A quick checklist to help you decide whether to bid and prepare a compliant submission for this construction & infrastructure opportunity. Always verify the details on the official source.

  • Confirm the exact closing date and time (and time zone) on the official portal — deadlines are strict and can be revised by a corrigendum.
  • Read the full notice and every attached document, including the scope, specifications and any bill of quantities or terms of reference.
  • Check the eligibility criteria — prior similar experience, annual turnover, certifications and registrations — and make sure you qualify before investing effort.
  • Prepare any earnest-money deposit (EMD) or bid security and the required formats early; missing or wrongly-formatted documents are a common cause of rejection.
  • Note how bids must be submitted (online or physical), in what format, and whether a digital signature or portal registration is required.
  • Watch for corrigenda and clarifications right up to the deadline — requirements and dates can change.
Common bidding mistakes to avoid →Writing a winning proposal

More Construction & Infrastructure tenders

All Construction & Infrastructure tenders →

FreeTender mirrors this notice for reference. Verify the details and bid on the official portal.

Verify & apply on the official portal →