Contratação de serviço especializado para fins de emissão de Laudo de Acessibilidade (Mobilização, Vistoria Presencial, Avaliação dos Projetos, Laudo Técnico e comprovação de Responsabilidade Técnica), Projeto Básico e Projeto Executivo de Acessibilidade, com orçamentação completa com base no SINAPI e cronograma…
Issued by TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO · via PNCP — Brazil national public procurement portal
- Published
- 30 Sept 2026
- Closes
- 16 Oct 2026, 13:00 UTC
- Reference
- 00509968000148-1-003316/2026
- Location
- Fortaleza, CE, Brazil
- Sector
- Construction & Infrastructure
Details
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO is tendering: Contratação de serviço especializado para fins de emissão de Laudo de Acessibilidade (Mobilização, Vistoria Presencial, Avaliação dos Projetos, Laudo Técnico e comprovação de Responsabilidade Técnica), Projeto Básico e Projeto Executivo de Acessibilidade, com orçamentação completa com base no… PNCP reference 00509968000148-1-003316/2026. Procurement modality: Pregão - Eletrônico. Estimated value R$ 158,904.01. Place of performance: Fortaleza, CE, Brazil. Legal basis: Lei 14.133/2021, Art. 28, I. Proposals close on 16 October 2026 13:00 UTC. Published on PNCP, Brazil's national public procurement portal. Notice text is in Portuguese.
Objeto: Contratação de serviço especializado para fins de emissão de Laudo de Acessibilidade (Mobilização, Vistoria Presencial, Avaliação dos Projetos, Laudo Técnico e comprovação de Responsabilidade Técnica), Projeto Básico e Projeto Executivo de Acessibilidade, com orçamentação completa com base no SINAPI e cronograma físico-financeiro para as edificações pertencentes ao Complexo Sede – Aldeota, do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Context for bidders
There are 1,927 open Construction & Infrastructure tenders in Brazil. This one closes in 17 days.
Similar Construction & Infrastructure tenders
- Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e mão de obra destinados à execução de Recapeamento asfáltico nas Ruas Aparecido Rodrigues da Rocha, Av. Prefeito Adolfo Mantovani, Rua Gregório Franco de Souza, Rua Sétimo Formagio, Rua Ten. Cel. João Domicildes e Rua José Maria de Souza, com…· closes 21 Oct
- Aquisicao execucao de parquinho sensorial e brinquedos para o casteacolhe etapa 01 e etapa 02 para atendimento da emenda 60 2026 V. gustavo luis baldissera e para atendimento da emenda 61 2026 V. gustavo luis baldissera com fornecimento de material e MAO de obra tudo conforme projetos em anexo· closes 16 Oct
- A presente contratação corresponde à segunda etapa da implantação do Campus da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) no município de Rurópolis, dando continuidade ao empreendimento iniciado por meio da construção do Bloco Multiuso, contratado em 2025, destinado à implantação da estrutura acadêmica e…· closes 15 Oct
- Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE BARREIRAS, localizado na Rua Padre Alfredo Hasler, s/n, Morada da Lua, Barreiras- BA· closes 19 Oct
- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria, assessoria e apoio técnico ao Município de Penha/SC, visando à revisão do Plano Diretor Municipal· closes 24 Nov
Before you bid on this tender
A quick checklist to help you decide whether to bid and prepare a compliant submission for this construction & infrastructure opportunity. Always verify the details on the official source.
- Confirm the exact closing date and time (and time zone) on the official portal — deadlines are strict and can be revised by a corrigendum.
- Read the full notice and every attached document, including the scope, specifications and any bill of quantities or terms of reference.
- Check the eligibility criteria — prior similar experience, annual turnover, certifications and registrations — and make sure you qualify before investing effort.
- Prepare any earnest-money deposit (EMD) or bid security and the required formats early; missing or wrongly-formatted documents are a common cause of rejection.
- Note how bids must be submitted (online or physical), in what format, and whether a digital signature or portal registration is required.
- Watch for corrigenda and clarifications right up to the deadline — requirements and dates can change.
More Construction & Infrastructure tenders
- proposed renovation of njabini marketNyandarua County Government · Kenya
- Electrical Works — Shifting of 50 KVA DG set from TE building Rarah including repairing and re-installation at TE Behror under BA AlwarBSNL — RAJASTHAN · India
- 1 (одна) комнатная квартира, площадью 29 - 45 кв. метровГУ "Отдел строительства города Қонаев" · Kazakhstan
- квартира от 50 кв. м. до 66 кв. м. в рамках долевого участияГУ "Отдел строительства города Қонаев" · Kazakhstan
- 3 (трех) комнатная квартира, площадью 68 - 84 кв. метровГУ "Отдел строительства города Қонаев" · Kazakhstan
FreeTender mirrors this notice for reference. Verify the details and bid on the official portal.
Verify & apply on the official portal →