2026SGAMI57025 - Caserne Fort des Justices - 25000 Besançon - Travaux de rénovation énergétique

Mise en place d'une isolation thermique par l'extérieur et remplacement des VMC. Deux lots : - lot 1 : mise en place d'une ITE (TF Bat 9 à 17, TO1 Bat 32 à 35 et TO2 Bat 27 à 30 et 56) TVA 5.5% - lot 2 : remplacement des VMC , TVA 10 %

Objet: La consultation a pour objet : Caserne Fort des Justices – 25 000 Besançon Travaux de rénovation énergétique

Allotissement : Le marché est composé des lots suivants : - lot 1 : Travaux d’isolation thermique par l’extérieur : - lot 2 : Travaux de rénovation des installations de ventilation mécanique contrôlée (VMC) ;

Durée / délai d'exécution: La durée de validité des offres est fixée à 180 jours à compter de la date limite de réception.

Variantes : Il s’agit d’un marché forfaitaire unique , passé selon la procédure adaptée, conformément aux dispositions de l’article 2123-1 du Code de la commande publique.

Visite : La visite du site est obligatoire avant la remise de l’offre . Celle-ci doit permettre aux soumissionnaires de prendre connaissance des lieux et d’effectuer les relevés et observations qu’ils jugent nécessaires pour affiner leur proposition. Les soumissionnaires se muniront de l’attestation de visite jointe au dossier de consultation, qu’ils feront signer par le représentant du maître d’ouvrage. Cette attestation de visite sera jointe à l’offre. Les demandes de visites doivent se faire impérativement par courriel auprès du en précisant la référence de la consultation. Visite sur site :

Critères d'attribution : Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement. Les critères retenus pour le jugement des offres sont les suivants : Critères Notes / 100 Prix (sur la base du montant total TTC de la DPGF) X / 40 Valeur technique de l’offre (sur la base du mémoire technique et du planning détaillé d’intervention) : ➢ Sous-critère n°1 : Moyens humains et techniques déployés (10 points) • Moyens humains affectés au chantier (avec CV) • Moyens techniques envisagés ➢ Sous-critère n°2 : Calendrier prévisionnel (20 points) • …

Allotissement: 2 Lots

Type d'annonce: Annonce de consultation

Référence: 2026SGAMI57025

Procédure: Procédure adaptée

Catégorie: Travaux

Organisme: Ministère de l'Intérieur — MININT / SGAMI / SGAMI EST - Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'intérieur Est

Code CPV: 45321000

Date limite de remise des plis: 09/10/2026 12:00 (heure de Paris)

Les dossiers de consultation se téléchargent et les offres se déposent sur PLACE (marches-publics.gouv.fr).

Source: PLACE (fiche de la consultation et règlement de consultation).